Morton Buildings Morton Buildings est un tas de Lying Thieves Il ya quelques années, j'ai travaillé pour Morton pendant plus de cinq ans en tant que Sales Consultant et Office Manager. Je voulais me faire entendre sur cette plainte. J'ai eu des problèmes avec la politique d'entreprise et avec la façon dont ils ont traité la force de vente, et j'ai eu des problèmes majeurs avec un gestionnaire de bureau, qui a laissé un mauvais goût pour lui, et un peu pour l'entreprise. Cependant, je n'ai maintenant aucun lien avec la compagnie, et n'ai rien à gagner à perdre. Je ferai de mon mieux pour être juste et équilibré dans mes commentaires ici. Cette société est astucieuse et trompeuse. Leur contrat est court et simple. Au moins c'est ce que vous pensez quand vous le signez. Ils sont astucieux. Toute entreprise qui reste en affaires depuis plus de 100 ans est incontestablement judicieuse. Le contrat est écrit à leur profit, aucune question. Toutefois, avez vous déjà lu tous les petits caractères dans votre contrat de téléphonie cellulaire, câble de carte de crédit Provercredit déclaration de la carte La langue du contrat est presque toujours écrit au profit de l'auteur du contrat, à moins qu'ils ont embauché un avocat stupide. ) Ils ne sont JAMAIS en faute. Ils ont intégré dans votre contrat un fonds de sur dépassement. Il s'élève à env. 10 de votre immeuble. Vous avez payé pour cela. Quand un problème se pose, 1er ils tordre et vous blâmer, et essayez de vous charger à nouveau pour le corriger. Si vous refusez, ils essaient de le retirer de leur commission salesmans. Sa commission arrive par étapes. La commission finale est terminée. C'est son incitation à s'assurer que vous ne tirez pas leurs mégots tordus. Si le compte overages (votre argent) est intact, le vendeur obtient cela aussi. Ils vont nier cela. Ils nieront cela parce que ce n'est pas tout à fait exact, à moins que le système ait changé de façon spectaculaire au cours des cinq dernières années. Oui Il existe un fonds de dépendance. Il est égal à ce que le vendeur peut obtenir, en général 5, parfois 0, peut être 10 si vous me traitiez comme un jerk avant que nous avons signé le contrat (et donc je m'attendais à plus de problèmes de vous pendant la construction), ou s'il ya beaucoup de Inconnues qui pourraient considérablement affecter le prix final. Vous ne payez pour cela, aucune question. En cas de problème. Ils essaient de trouver un moyen de facturer le client. Ils sont en affaires pour faire un profit, après tout. Cependant, cela n'est pas propre à Morton, ni aux affaires en général. Si vous voulez faire un changement plus tard, il ya un frais de changement (que l'entreprise obtient, pas le représentant des ventes). Également pas unique à Morton c'est une norme de l'industrie de la construction. Normalement, une fois qu'un contrat de construction est signé, avec n'importe quelle compagnie, si vous voulez changer quelque chose, vous payerez des honoraires de changement. Dans mon cas, et avec beaucoup d'autres représentants de Morton (et la plupart des autres entreprises de construction que je connais), si vous étiez un gentil garçon à traiter, et m'avait traité comme un humain décent, je paierais les frais de la Contingence, Plutôt que de pointer sur les frais de changement à votre facture finale. Par exemple, j'ai eu un gars décider à la dernière minute, juste avant de commencer la construction, d'ajouter une petite fenêtre de base. J'ai utilisé le dépassement de payer pour la fenêtre, les frais de changement (que l'entreprise obtient), et le matériel supplémentaire et de travail. Oui, il avait payé pour cela, par le biais des frais de contingence, mais je l'ai utilisé pour l'empêcher d'être nickel et dimed. La société était vraiment dur sur la force de vente. Nous étions un mal nécessaire. Nous avons été traités comme tolérés par la haute direction parce que nous avons apporté l'argent dans la porte, ennuyé par les professionnels (architectes, designers, etc) parce qu'ils avaient les diplômes collégiaux et de l'expertise technique, mais nous avons fait l'argent et détesté par l'équipage Parce que l'équipage a fait le bâtiment une réalité, en travaillant dur dans tous les genres de temps, alors que nous les belettes de vente avaient le travail de sauce. Morton a fourni une voiture d'entreprise, la maintenance des carburants, un petit salaire (environ 1200 1600 mois brut à l'époque, avec un énorme bonus de 50 mois si vous aviez un diplôme universitaire de quatre ans.) Et des commissions d'environ 3 si je me souviens. Le mieux vos ventes, plus le pourcentage de commission est allé. Une sorte d'incitation inverse à travailler plus dur, eh Lorsque nous avions des réunions régionales ou des réunions de formation, nous avons été généralement mis dans l'hôtel le moins cher autour, et a obtenu un peu par jour, juste assez pour manger à des endroits bon marché. Le bureau à domicile a essayé de tout sortir de la commission salesmans. Le système de base était le PRIX DE VENTE FINAL moins le COÛT FINAL DE L'EMPLOI égal à PROFITLOSS. Si le travail a fait un profit, vous avez payé la commission sur le prix de vente. Si le travail a fait une perte, vous avez payé quand votre profitloss total était en territoire positif. Si le travail était court, pour une raison quelconque, vous n'avez pas été payé jusqu'à ce que vous avez montré un profit, de sorte que l'Overage était une assurance pour vous aider à assurer vos emplois étaient rentables. Cependant, le vendeur n'a pas obtenu la commission de l'Overage en tant que commission (à l'exception des 3 du prix de vente total, qui comprenait le dépassement). À moins que la société a changé DRASTICALLY comment ils traitent la force de vente, je doute que cela a changé. Tout le surplus était un pur profit pour l'entreprise. Dans Mortons défense, quand un emploi a couru, pour une raison quelconque, ils ont à tousser la différence. Vois le de cette façon. 100, bâtiment 000 comprenant un 5 overage, finit le vendeur rentable obtient 3000 (ceci peut prendre 3 12 mois du premier contact avec le client) 100, bâtiment 000 comprenant un 5 overage, finit même le vendeur obtient 3000 100, , Finit même Le vendeur obtient 3000 100, 000 bâtiment comprenant un 5 excédent, finit court Le vendeur obtient 3000, chaque fois qu'il atteint un bénéfice net pour l'année financière En bref La flambée n'est pas une incitation pour le vendeur, Que le travail ne sera pas fini court (pour qu'il soit payé), et est généralement utilisé pour empêcher les clients obtenir nickel et dimed pour chaque petit changement et des frais le long du chemin. Notre commission a été par étapes parce que c'était la façon dont la plupart de nos clients paient, pour encourager les représentants à faire le travail et ne pas laisser des projets partiellement finis partout dans la campagne et pour nous empêcher d'ignorer un client difficile qui ne voulait tout simplement pas payer Pour son projet. Il ya des gens qui ont légitimement eu un problème et voulaient détenir le dernier paiement (ce qui est compréhensible), mais il ya aussi ceux qui essaient de raidir tout le monde, parce qu'ils sont des voleurs et des tricheurs. Nous n'avons pas été payés jusqu'à ce que l'entreprise a été payé et tous les vendeurs sous traitants ont été payés. Cela pourrait être frustrant, mais c'est aussi juste. À l'époque, les ordinateurs portables et les téléphones cellulaires étaient notre responsabilité, bien qu'ils aient finalement commencé à fournir un ordinateur de bureau, et parlent de fournir un ordinateur portable pour les représentants commerciaux au moment où j'ai quitté la société (autour de 2005). C'était une blague. Morton fournirait des représentants de ventes avec AutoCAD Lite, mais nous devions fournir le système pour l'exécuter dessus, et l'imprimeur pour imprimer les dessins de concept. La plupart d'entre nous venons juste d'acheter notre propre ordinateur portable, et bon nombre des gestionnaires de bureau ont acheté un ordinateur pour le bureau de leur propre poche, ou ont apporté un ordinateur à domicile pour le secrétaire à utiliser. Les secrétaires ont été payés le salaire minimum ou un peu plus, non autorisés heures supplémentaires, sauf dans des cas très rares, et a dû faire tout en tapant sur une machine à écrire. Je me souviens d'avoir fait un voyage jusqu'à Morton pour une réunion et de prendre une photo d'un restaurant McDonalds qui avait une bannière proclamant que leur salaire de départ était plus élevé que ce que la secrétaire dans mon bureau a été payé, et elle avait été avec nous depuis plusieurs années à ce moment. Sheesh 1.) Le contrat est mis en place pour vous de perdre. Encore une fois, cela est normal pour la plupart des contrats. L'auteur du contrat obtient la meilleure fin de l'affaire. Si vous n'aimez pas cela, embaucher votre propre avocat pour lire le contrat avant de le signer. ) 2.) Le contrat stipule que vous serez responsable de TOUS LES COÛTS DE LA COUR ET DE LEUR ÉQUIPE JURIDIQUE. Voir la réponse 1, ou votre facture de téléphone cellulaire, ou votre relevé de carte de crédit, ou. 3.) Votre solde sera acquérir des intérêts. En 1 an de batailles juridiques mineures avec eux sur un solde de 40 000, parce que vous avez eu mal d'eux et embauché un nouvel entrepreneur, vos intérêts et frais juridiques dépassera 100 000. Je n'ai aucune expérience de toute façon sur ce point. Je n'ai jamais eu un client aller au tribunal. (En parlant d'expérience personnelle P) 4.) Rappelez vous, Morton a POCHES TRÈS PROFONDE. Ils vont embaucher le 400.00 par heure avocat. Est ce que je peux le croire. Ils ont souvent parlé de la qualité de leurs avocats. Encore une fois, voir réponse 1. 5.) Ils ne vous donneront pas une liste de matériaux pour votre bâtiment. DEMANDEZ UN EN ÉCRITURE METTEZ LE SUR LE CONTRAT AVANT DE SIGNER Demand quand cette liste est due très IMPORTANT C'est parce que vous n'avez pas acheté une boîte de matériaux. Vous avez acheté un bâtiment fini. S'ils ont du matériel supplémentaire, ils le ramènent à l'entrepôt, mais si vous devez acheter plus de matériel, ils ne vous changent pas (à moins que ce soit parce que vous avez changé quelque chose. Ils savent approximativement combien de pieds de planches de bois, Acier, et combien de livres de nailsetc il DEVRAIT prendre, mais parfois des choses se produisent qui nécessitent plus de matériaux (par exemple, votre voisin taureau se relâche, erre à travers votre chantier sur le chemin de vos vaches, marcher sur la pile de tôle d'acier En route vous ne voulez pas d'acier endommagé sur votre nouvelle grange, votre voisin blâme les taureaux amour vie sur votre clôture pâturage de pâturage, et Morton didnt attendre que cela se produise et doit commander un autre 18 wheeler (et le conducteur) à livrer Plus d'acier, qui paie le coût supplémentaire de l'immeuble fini Si vous avez acheté une liste de matériaux, vous le feriez 6.) IMPRESSIONS BLEUES, DEMANDEZ LES. Des estampes, quand je travaillais là, vous pourriez les obtenir. Moyennant des frais supplémentaires. Juste comme si vous aviez embauché un architecte ou acheté un emploi ensemble de plans de maison d'un magazine. Lors de la rédaction du contrat, nous avions un formulaire qui comportait un simple graphique, où nous avons placé un schéma de base, montrant les dimensions et les emplacements des fenêtres de porte, ainsi que les porte à faux et la flèche nord. Ce schéma de base est tout ce que la plupart des clients voulaient, mais encore une fois, nous avions un bureau entier d'architectes et de dessinateurs de CAO. Si vous voulez payer pour leur temps. Nous avions généralement un ou deux tirages de construction supplémentaires pour l'équipage, et si un client les demandait à la fin du travail, nous leur donnions parfois, puisque nous avions terminé le travail. Nous avons également conservé un dossier dans votre dossier au bureau, et les architecte designers ont conservé une copie au bureau principal ou sur l'ordinateur. 7.) Assurez vous que les plans sont à SCALE Ne pas leur faire confiance. DEMANDE par écrit qu'ils sont à l'échelle et d'un architecte de leur entreprise. Ensuite, prenez le à un véritable architecte. DEMANDE de les voir avant que l'argent change de mains. Voir réponse 6. Réalisez que si vous commandez des plans des architectes de Morton, vous payerez pour les architectsdesigners pour établir les plans, et oui, Morton a des architectes de REAL, avec des licences REALES et ils sont enregistrés pour faire des affaires dans votre état, la concevant Pour répondre à vos codes de construction locaux. Réalisez si vous prenez ces plans à un autre architecte REAL dans votre communauté, vous payerez pour votre architecte REAL pour examiner les plans dessinés par les architectes de Mortons REAL et certifier les plans des architectes de Morton REAL sont exacts. C'est votre dime. Nous n'avons pas l'esprit. 8.) Assurez vous d'avoir une DATE D'ACHEVEMENT sur le contrat. Aussi une pénalité d'un certain montant d'argent pour chaque jour qu'il va au delà de la date d'achèvement spécifiée. Faites le assez haut. Dans les centaines. Croyez moi, si elle se termine à la cour, ils n'ont pas de problème à dépenser 400,00 par heure pour un avocat. Ils devaient être faits avec le mien avant le 1er juillet. Ils n'ont même pas commencer jusqu'à la fin de sept. NE PAS CONFIANCE ILS MENT PAR LEURS DENTS Les dates d'achèvement sont ok. Il n'y a qu'une petite somme pour cela. ) Sérieusement. Mettre une date d'achèvement est très bien. Ils vous factureront pour cela (bien qu'ils ne le spécifient pas, mais l'ajoutent à l'OverageContingency parce qu'il s'agit d'une contingence. Pensez y comme une assurance. Le client doit être dans le bâtiment à un moment précis. Rappelez vous que nous prévoyions des semaines et parfois, des mois à venir lorsque nous avons pensé que nous allions commencer et finir votre bâtiment. Cependant, parfois les permis prennent plus de temps que prévu, ou le temps nous a retardé, Le manque d'équipage signifiait que nous n'avions personne disponible, ou que d'autres problèmes clients nous mettaient derrière vous. Encore une fois, plus vite nous avons terminé votre bâtiment, plus vite nous avons été payés, et plus tôt l'équipage était disponible pour construire pour la prochaine personne, Nous pourrions être payés pour eux aussi. Nous avons voulu que vous faites ASAP 9.) Leur contrat stipule que les paiements sont dus par phases. Leurs différentes phases sont très vagues. Vous devez avoir EN ÉCRITURE ce qui doit être terminé dans chaque phase. IMPORTANT ASSUREZ VOUS. Le contrat stipule que la phase particulière est faite à vos aimer et Satisfaction pas à eux. Ils peuvent avoir le bâtiment roughed dedans, avoir le revêtement de couleur différent sur elle et patché ensemble et dire que cette phase particulière est faite (mais évidemment pas droite) et exiger le paiement hefty prochain. Ils vous promettent que certains éléments manquants viennent et seront faits plus tard. 6 semaines plus tard mon bâtiment qui est blanc avait des panneaux de bronzage profond sur elle. Ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Ils sont rusés. Habituellement, nous avons fait 10 vers le bas, livraison de 50 matériaux, l'équilibre à l'achèvement. Pour les projets à six chiffres, peut être 10 en baisse, 50 livraisons de matériaux, 30 shell complète, l'équilibre à la fin. Votre expérience est extrême, malheureusement, mais pas la norme (du moins pas quand j'étais là bas). 10.) PRENEZ DES PHOTOS CHAQUE JOUR De chaque mur, des fournitures, etc. Du début à la fin. Assurez vous d'obtenir des photos des travailleurs. Obtenir leurs noms complets et les titres dès le début. N'attend pas. Renseignez vous sur leur expérience avant de les embaucher en équipe. Les équipes étaient généralement SUPERB Morton avait des équipes de construction impressionnante et beaucoup d'entre eux étaient avec Morton pendant 20 ans, ce qui est inouï dans le domaine de la construction. J'avais mes propres équipages locaux, ainsi que hors des équipes d'état pour certains de mes plus grands emplois. Il y avait quelques boneheads, mais qui est dans n'importe quel groupe de personnes, et ils obtiennent habituellement fonctionnent ou quittent assez rapidement. 11.) Sur votre contrat. Ont ils indiquer combien d'heures ils prévoient d'avoir le bâtiment prendre. Ils savent 11.) Gardez la trace de leurs heures qu'ils travaillent. Vous en aurez besoin devant les tribunaux. C'est très important. Ils savent combien d'heures il DOIT prendre. Les équipages ont été payés à l'heure, mais ils ont également obtenu des primes sur effeciency. Cependant, ils ont également été classés sur la qualité. S'ils étaient super rapides, mais au détriment de la qualité, et devoir retourner et réparer les choses, ils ont bousillé, ils ont perdu de l'argent. Par conséquent, il était dans leur meilleur intérêt de bien faire le travail la première fois. 12.) Rappelez vous, ils feront n'importe quoi pour sauver leurs mégots. Vous devez aussi le faire. Il semble que vous avez eu une mauvaise expérience avec votre équipe, et c'est malheureux. Morton a été en affaires depuis plus de 100 ans maintenant, donc évidemment, ils font les choses bien, et en prenant soin des clients. Im sorry votre expérience a été si différente. Comme je l'ai dit, je travaillais pour Morton depuis plus de cinq ans. J'avais quelques uns avec les politiques de l'entreprise, et une mauvaise expérience avec un gestionnaire de bureau, qui m'a laissé avec un mauvais goût pour lui personnellement, et un peu un pour l'entreprise. Cependant, avec cela dit, si j'avais l'argent et une certaine propriété, j'achèterais un Morton comme une maison incroyablement efficace d'énergie, qualité de premier ordre, équipages superbes, garantie fantastique, et ils semblent vraiment gentils. Repost de sorte que les erreurs ne s'affichent pas parce que j'ai utilisé le symbole et Pour Blue Marlin qui a posté Évidemment VOUS ÊTES UN EMPLOYÉ MORTON Je suis d'accord avec l'ancien employé de Morton. Ils sont une grande entreprise qui a des poches profondes et ils auront un contrat détaillé qui se protège. Évidemment, vous avez passé beaucoup de temps à regarder les petits caractères. Im sûr que vous cherchiez une échappatoire qui vous permettrait de tenter de les poursuivre et il pissé vous quand vous avez trouvé qu'ils avaient toutes leurs bases couvertes. Non, je n'ai pas passé mon temps à regarder les petits caractères, je devrais avoir eu un avocat regarder, et aussi un véritable architecte. Si j'avais fait cela, je ne les aurais pas engagés. Pas de Blue Marlin. Je cherchais un constructeur de bonne réputation qui serait de commencer et de compléter le projet afin que je puisse continuer avec ma vie et mon entreprise. Je cherchais EXCELLENCE Et j'étais prêt à payer pour cela. Ce que j'ai eu était un bâtiment incomplet, le toit fuyant, les excuses, les matériaux défectueux, la main d'oeuvre pauvre, et un tas de BS d'une compagnie qui prétend être le meilleur. Ils m'ont mis hors d'affaires pendant un an. Vous pensez que les gens honnêtes, travaillent dur veulent embaucher un entrepreneur pour avoir des problèmes, le stress et les batailles juridiques Morton bâtiments ne sont pas bon marché. Bien sûr, des problèmes se posent dans tous les projets de construction. Mais vous en parler et régler les problèmes. Je ne suis pas déraisonnable. Je pardonne, et avoir une attitude de Déplacer vers l'avant. Morton bâtiments complètement coupé mon immeuble mal. Leurs erreurs étaient écrasantes. Plutôt que de résoudre les problèmes, ils étaient préoccupés par leur résultat net. Ils ont abandonné le projet parce que leurs erreurs les auraient coûté trop cher. Au lieu de cela, ils m'ont poursuivi pour recueillir le paiement final plutôt que de faire la bonne chose était de faire simple à droite. Ils ont fait environ 14 de l'immeuble. J'étais stupide et cela a été la plus grande leçon de ma vie. Et je ne suis pas seul. Cela est arrivé à beaucoup, beaucoup de gens innocents qui ont fait confiance à eux. Ils embauchent des développeurs web pour forcer leurs plaintes sur le brochet afin qu'ils ne s'affichent pas en ligne. Les plaintes déposées il y a 3 ans ont magiquement disparu. Ils sont grands et ils sont mauvais. Je suggère fortement que les gens qui ont eu des problèmes avec eux le mettre en ligne pour aider les gens à l'avenir à se protéger. Le Comité des plaintes et le Rapport Rip Off resteront proches du public en ligne. Si j'empêche une personne d'avoir à passer par ceci je serai heureux. Acheteur Attention Si vous jouez avec la boue, vous allez vous salir. Jusqu'à ce que pour un sentiment bizarre vous retournez à votre bâtiment et découvrez votre animal qui se trouve là dans une piscine de sang et vous devez ensuite bandage que l'animal tous les jours pendant 8 semaines parce qu'il tranchait son pied ouvert et presque mort sur leur Patch Job de matériaux de rebut Shut Up Photos ci jointes Jusqu'à ce que vous trouviez votre animal mort à cause de mauvaise exécution et vous devez avoir les crémateurs animaux viennent chercher votre bien aimé jeune animal champion qui n'a jamais fait à 1 an Shut Up Jusqu'à la 70e fois, vous devez expliquer pourquoi Votre bâtiment a une couleur différente sur lui fermer l'image ci jointe Jusqu'à la 100e fois, vous devez entendre les commentaires des autres constructeurs sur toutes les mauvaises choses sur votre bâtiment Shut Up Jusqu'à ce que vous payez plus de 80 000 pour les matériaux et puis les faire voler SHUT UP Image fermée Jusqu'à ce que vous êtes complètement épuisé pendant 1 an parce que les constructeurs fantastiques de Morton ne peuvent pas obtenir leur ensemble. Fermez le Marlin Bleu. Jusqu'à ce que vous marchez un mile dans mes chaussures ou visitez mon immeuble de Morton je vous suggère de vous taire et de s'asseoir. Vous pouvez être à leur merci, mais il ya des choses que vous pouvez faire. Déposez une plainte auprès de: The Better Business Bureau Le procureur des États La Commission fédérale du commerce Dites votre histoire sur les différents sites de plainte. Faites une nouvelle plainte. Ne collent pas sur quelqu'un d'autre. Voir ci dessous pour plus d'informations. Afin d'aider les propriétaires à se prémunir contre les contrevenants frauduleux et à informer les propriétaires sur la façon d'utiliser le processus de réclamation s'ils croient qu'ils sont une victime de fraude, nous offrons les liens d'information suivants: NEW YORK STATE ATTORNEY GENERALS OFFICE Un lien direct au NYS Bureau du procureur général Site Web qui fournit une variété d'informations. CONSEIL DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE L'ÉTAT DE NEW YORK Un lien direct vers le site Web du Conseil de protection du consommateur du NYS qui se concentre sur ce qu'il faut faire si vous croyez avoir été victime de fraude et fournit également des conseils sur la façon d'éviter de devenir victime. Il ya aussi un numéro de téléphone sans frais, 1 800 NYS 1220, pour communiquer avec le bureau avec vos questions. COMMISSION FÉDÉRALE DU COMMERCE Un lien direct vers le site Web de la Commission fédérale du commerce qui met l'accent sur la façon dont la Federal Trade Commission applique les lois fédérales antitrust et de protection du consommateur. COMMISSION DE COMMERCE FÉDÉRALE BUREAU DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS FORMULAIRE DE PLAINTE Un lien direct vous permet de déposer une plainte auprès de la Federal Trade Commission sur Internet en utilisant un serveur sécurisé. FRAUD BUREAU Ce site permet aux utilisateurs de déposer des plaintes et de rechercher des plaintes antérieures de fraude en ligne et d'escroqueries à l'égard de toute personne ou entreprise exerçant une activité en ligne. ACCUEIL L'AMÉLIORATION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MAISON Un lien direct vers un site Web produit par la Commission fédérale du commerce qui décrit les garanties lors de l'exécution de projets d'amélioration de la maison. US bâtiments métalliques Pratiques contraires à l'éthique Parlons de service à la clientèle. Il n'y a aucun service dans leur idée de service à la clientèle. Tout ce qui concerne le service à la clientèle semble être que vous, le client, est leur service. Commençons par le début. J'ai commandé un bâtiment en métal 40 X 50. IL A ÉTÉ PAYÉ EN PLEIN, comme leur contrat a exigé. J'ai demandé que la date de livraison soit reportée car le chantier n'était pas prêt à recevoir le bâtiment. On m'a dit que le report de la livraison n'était pas possible. De plus, tout retard de livraison me ferait payer des frais de stockage jusqu'à ce que le bâtiment soit livré. OK, maintenant j'ai les matériaux de construction sur le chantier. Le matériel de construction a été placé sur le côté du chantier et nous avons travaillé autour de lui. Oui, je suis d'accord que c'était mon problème. Cependant, US Metal Buildings n'a pas semblé se soucier que la date de livraison me causerait un problème. Ensuite, après la livraison, le département des ventes me contacte et m'offre un contrat sur l'isolation et un rouleau de porte de garage pour 5000 supplémentaires. Comme la construction du bâtiment n'avait pas encore commencé, j'ai commandé le paquet. Maintenant, le véritable plaisir a commencé. US Metal Building m'a donné une date de livraison. Le chantier est à 200 milles de mon bureau. J'ai pris des dispositions pour qu'un équipage soit sur le chantier pour décharger la porte et l'isolation. Le camion n'a pas réussi à montrer. J'ai fait quelques appels et a été ordonné d'appeler la compagnie d'isolation. Le groupe d'isolement n'a jamais reçu l'ordre de USMB. Une autre date de livraison a été fixée. Un autre équipage a été arrangé et la livraison n'est jamais arrivée. Nous avons fait cela la 3ème fois. Même chose. La 4ème fois que l'isolation a été envoyé il est arrivé. Mais pas de porte. J'ai appelé USMB encore et on m'a dit la porte est venu de quelque part ailleurs. Cette livraison a été arrangée et elle a fait apparaître sur l'horaire. Cependant, la porte est un rouleau vers le haut dans un rouleau et pas un rouleau vers le haut de la porte isolée de panneau comme m'a été décrit par mon vendeur. Maintenant, l'appel au service à la clientèle de rectifier ce dernier problème. AUCUNE SATISFACTION. On m'a dit que j'avais acheté la porte et qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Après tout, la porte a été payée et livrée et qui a mis fin à leur responsabilité sur le contrat. Lorsque j'ai demandé à parler avec le vendeur qui a pris l'ordre, j'ai été dit par l'assistant d'administration qu'il a travaillé dans un autre ministère et il n'a pas pu être atteint. Quand j'ai insisté, on m'a dit qu'elle avait le dossier et le département des ventes n'était plus disponible pour moi. Aiguilles à dire, je suis coincé avec un non isolé, inutilisable (pour mes fins) porte de garage. L'USMB m'a dit de le vendre à quelqu'un d'autre. NE FAITES PAS D'AFFAIRES AVEC US METAL BUILDINGS. Vous serez laissé dans le froid sans le soutien du client et, ciel interdit, s'il ya un problème, vous recevrez pas de résolution de problème. J'ai traité avec Frank, puis avec son manager. C'était pour un bâtiment 6025 que j'allais acheter d'eux. C'est un avertissement pour n'importe qui envisageant l'achat d'un de ces bâtiments préfabriqués en acier des usbuildings. Suite Cet avis vous a t il été utile? En surface, ces choses semblent être une bonne affaire. Vous obtenez un bâtiment en acier pour un prix bon marché. MAIS. Ce qu'ils ne vous disent, c'est qu'ils vous vendent la moitié de ce dont vous avez besoin pour mettre la chose fcking ensemble .. Une fois que vous achetez le bâtiment en acier initial et déposer un dépôt non remboursable, ils vont attendre une semaine puis vous rappeler et vous dire Que vous avez besoin d'acheter les murs d'extrémité. Pour 3 autres grands. Alors, vous dites ok. Fck J'ai besoin de murs d'extrémité après tout. Et de l'acheter. Ensuite, ils attendent une autre semaine et vous rappeler et dire bien. Vous avez besoin de ce canal en acier pour installer le bâtiment ou bien sa va être une douleur majeure dans le pour vous de l'ériger. Et thats va être un autre 3 grand. Je veux dire ce que le fck vous savez C'est comme vendre quelqu'un une voiture et puis dire oh par la façon dont vous aurez besoin d'acheter ces pauses pour le faire arrêter .. Donc, je leur dis d'aller fck eux mêmes et rembourser mon dépôt et ils refusent .. Ive Maintenant chargé il de retour avec la compagnie de carte de crédit .. Im principalement l'affichage de ce ici donc google va ramasser et les gens seront avertis que usbuildings us buildings direct est une arnaque et une arnaque. Considérez ceci comme une plainte officielle concernant leurs pratiques commerciales. Look Folks, Lets get together faire ces gars (serait Shysters être plus précis) responsables de leurs actions mots. Selon le BBB dans leur région, ils ont une note C moins avec 72 plaintes enregistrées au cours des 3 dernières années. C'est un pour toutes les 2 semaines de l'année en moyenne. Et pourtant, ils parviennent toujours à être membres de la BBB. Ça me demande si on paye les gens. Ou comment ils continuent. Le BBB dit également que les édifices des États Unis est membre depuis 1991. Donc, ils ont été s'en tirer avec les gens de déchirage pendant presque 20 ans Ou plus Ce qui se passait avant qu'ils n'étaient membres BBB Quelqu'un doit les arrêter Im commencent à croire qu'ils veulent garder Votre dépôt pire que ce qu'ils veulent vous vendre un immeuble, donc theyll promesse verbalement ce que vous voulez pour vous nom de votre prix ne mettez pas tout dans le contrat écrit ne plan d'avoir à le livrer et en fait essayent de vous aggraver assez Que vous allez annuler votre commande, afin qu'ils puissent conserver votre dépôt sans livrer quoi que ce soit. Ils font probablement plus d'argent sur les dépôts que les bâtiments. Je suis sérieux, je crois que ce sont leurs vraies affaires (si vous pouvez l'appeler que) pas les bâtiments Quel comportement Incommodable je ne pourrais avoir aucun de leurs travaux et dormir la nuit sachant ce que je faisais. Et SACHANT que DIEU sait ce que je fais. Vous pouvez être en mesure d'aider d'autres personnes qui ont eu la chance que vous pour sortir de traiter avec ce gâchis, en déposant des plaintes auprès des agences ci dessous afin d'une enquête sur les pratiques de ces entreprises sans scrupule sera faite. La FTC dit theyll enquêter si elles ou la BBB, obtenir suffisamment de plaintes. Combien en faut il Une toutes les 2 semaines n'est pas suffisante Mais le prochain contact pour la Division des services aux consommateurs ne nécessite qu'une plainte pour justifier une enquête. Ce que je voudrais voir se produire est un recours collectif. Vous pouvez aider à sauver quelqu'un d'autre d'être profité de. Ou d'aller à travers ce que nous avons, ou vont à travers. Déposez vos plaintes auprès de: 1. La Federal Trade Commission à ftccomplaintassistant. gov ou: Appelez la ligne d'assistance sans frais: 1 877 FTC HELP (1 877 382 4357) TTY 1 866 653 4261 2. La Division des services aux consommateurs 850 488 2221 ou aller à helpfla Allez à déposer une plainte dans la colonne de gauche, vous pouvez choisir de déposer en ligne, ou télécharger la page à remplir, de sorte que vous avez tout le temps dont vous avez besoin , Parce que la page en ligne expire si vous prenez trop de temps. 3. Envoyez ensuite votre plainte au Bureau du procureur général dans votre état, l'État de la Floride (850 414 3990) 4. Vous pouvez également le signaler au ministère de l'Autobus. Prof. Règlement 850 487 1395. 5. N'oubliez pas d'envoyer votre plainte au Bureau d'éthique commerciale à: bbb. orgusConsumer Plaintes. Ou les consulter à l'adresse suivante: bbb. orgusFind Business Reviews Il suffit d'entrer dans les bâtiments américains et l'état (Floride) ou d'appeler votre plainte: Téléphone: (561) 842 1918 Fax: (561) 845 7234 6. Vous pouvez également E mail ME, à une adresse e mail nous avons mis en place spécialement à cette fin: usbuildingscomplaintsemail Im un autre client injustement traitée whos problème n'est pas encore résolu sera heureux d'entendre de vous avec tout ce qui a travaillé pour vous pour la résolution, si vous connaissez d'autres endroits À contacter qui obtiendront des résultats, ou d'autres idées que vous avez, veulent partager vos histoires d'horreur du bâtiment des États Unis de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, des plaintes, ou si vous souhaitez être ajouté à une liste de noms à contacter si nous allons contre ces Les gars dans un procès de recours collectif Si vous, et tout le monde qui a eu des expériences horribles avec cette société déposera des plaintes, peut être ensemble, nous pouvons faire quelque chose se produire afin que cette société va enfin enquêter pour ce qui me semble être qualifié de pratiques commerciales trompeuses, Et soit avoir à nettoyer la maison pour façonner l'entreprise ou se fermer. L'espoir d'entendre de tous les gens que vous avez obtenu un bâtiment en métal mal représenté à vous par cette tenue, et que vous déposerez vos plaintes avec tous ces endroits énumérés ci dessus ainsi. Thank you U. S. Buildings appartient à la famille Rack de Boca Raton en Floride. Gary James Rack Président (père) Anthony James Rack Vice président (fils jumeau) Adam Jonathan Rack Vice président (fils jumeau) Les directeurs de la société peuvent être trouvés ici: sunbiz. orgscriptscordet. exeactionDETFILinqdocnumberP990000233. Vous pouvez voir d'autres clients se plaindre de problèmes similaires avec les édifices des États Unis directement ici: URL removedq5U. S. BâtimentsRechercheRechercheQ1ALLq4q6q3q2q7searchtype0submit2Search2. URL removedq5us buildingsSearchSearchq1ALLq4q6q3q2q7searchtype0submit2Search2. Wwwplaintsboardcomplaintsunethical practices c109971.htmlc2880. Les entreprises associées et les noms de domaine: RACK, GARY J GR RESTAURANT GESTION, LLC L05000083117 RACK, GARY J GBR Société Financière P96000015055 RACK, GARY J États Unis CONSTRUCTION SYSTEMS CORP. P99000023328 RACK, GARY J STEELMASTER BATIMENTS CORP. S50428 RACK, GARY J RACK FAMILY LTD. A01000001408 RACK, GARY NORTH AMERICAN HOLDINGS ET INVESTISSEMENTS, L. L.C. GARY, LTD GARY GT HOLDINGS INTERNATIONAL, LLC L99000002875 RACK, GARY États Unis DISTRIBUTION DE BÂTIMENTS, LLC L99000004542 RACK, GARY US HAZMAT STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES P03000016481 RACK, GARY US METAL BUILDINGS CORP. J GJ GARY J RACK FAMILY LTD. RACK, GARY J. GR RESTAURANT MANAGEMENT, LLC L05000083117 RACK, GARY J GBR CORPORATION FINANCIÈRE P96000015055 RACK, GARY J US SYSTÈMES DE CONSTRUCTION CORPORATION P99000023328 RACK, GARY J STEELMASTER BATIMENTS CORP. A01000001408 tous acier bâtiments budget bâtiments discountbuildings structuresmetalicas floridahazmatstorage floridahazmatstorage garage carport kits hurricaneshutters4less hurricaneshuttersforless ibsgsa métal building kit métal carports métal stockage bâtiment métal stockage bâtiment pole barn kits pole barns plans préfabriqué buildings prefabricated metal buildings prefabricated steel building quonset huts rhodeislandhurricaneshutter rhodeislandhurricaneshutters steel building metal steel garages steel metal buildings steel storage buildings storage building storage shed plans yes us buildings direct us buildings support ushurricaneshutter ushurricaneshutterfactory ushurricaneshuttersfactory usmbuildings usmetalbuildings ussaferoom usswbuildings alabamahurricaneshutters all steel buildings californiahurricaneshutters coalminepizza estruturas metalicas estruturasmetalicas hurricane shutters season massassuchetshurricaneshutter metal storage building mississippihurricaneshutter mississippihurricaneshutters neworleanshurricaneshutters texashurricaneshutter us metal garage building us metal garage us steel garage usbuildingdirect ushurricaneshutter usshutterfactory virginiahurricaneshutters washingtondchurricaneshutter washingtondchurricaneshutters
No comments:
Post a Comment